施工船合同优质8篇
我们一定要知道合同存在的意义就是让我们的权益得到保障,合同的内容由当事人约定,不同的合同有不同的内容,淘范文小编今天就为您带来了施工船合同优质8篇,相信一定会对你有所帮助。
施工船合同篇1
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》和相关施工验收规范(gb50242-20xx)甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下协议:
一、工程简介
1.1、工程名称:
1.2、工程位置:
1.3、承包范围:甲方提供图纸内的给水、排水全部内容,但不保护洁具、太阳能、出墙软管及淋浴安装。
1.4、承包方式:乙方清包工
1.5、施工天数:本工程自签订合同之日起为15天。如因不可抗力因素造成的例如停水、停电累计超过8小时的则工期顺延。
二、合同价款及付款方式
2.1、本工程共计安装费为:
2.2、付款方式:合同签订甲方付乙方合同订金人民币1000元整,给水、排水主管安装完成付给乙方总价的30%,给水安装完毕付乙方总价的30%,排水安装完毕付乙方总价的20%,余款待打压完成并经甲方或甲方指定的第三方(监理单位)验收通过后3天内一次性付清。
三、双方责任
3.1、甲方责任:办理施工中的有关手续,做好与小区物业的沟通,做到水、电、路“三通”,免费供乙方使用,并监督乙方的施工进度及按进度拨付工程款。确保所购材料按期及合格,如因甲方所购买的材料质量问题造成的停工、停产、返工,甲方应承担由此带给乙方的损失。
3.2、乙方责任:严格按照图纸施工,合理计算材料,严禁浪费,并接受甲方监督,遵守小区内的各项规章指定。由于乙方施工原因造成的质量损失由乙方自行承担,对材料浪费严重的,应赔付甲方材料损失。
3.3、如在施工中涉及到隐蔽工程的应提前12小时内通知甲方验收,验收通过方可进行下道工序,如甲方接到通知超过12小时不进行验收的,乙方可视为验收通过仍进行下道工序,如甲方对已经隐蔽的隐秘工程有疑义的可要求进行复查,如复查合格造成的返工由甲方承担,工期相应顺延。如不合格则乙方承担由此造成的返工且工期不顺延。
四、质量等级及验收依据
本工程质量等级(给排水单项)安装标准为“优质”并严格按照相关施工验收规范(gb50242-20xx)执行。
五、合同争议
在本合同发生期间双方应严格遵守本合同的各项条款,如发生争议则双方协商解决,协商不成的可诉讼至当地的劳动仲裁机构解决。
六、合同终止
6.1、自乙方收到甲方剩余尾款后合同即行终止,如甲方需乙方保修的双方可另行签订合同。
6.2、如遇国家法律法规调整造成的工程停止、停建、改建则甲方须根据乙方已完成的工程量结算后终止。
七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工船合同篇2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方委托乙方承建农村居民住房,为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合该工程具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则,现经双方充分协商,同意签订本合同,以期共同遵守。
施工安全:
1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用,一概与甲方无关。
2、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督,控制好各种可能存在的`危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促,确保安全和工程质量。
本合同一式两份,双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守,任何一方违反合同所造成的后果,由违约方负责。如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,双方签字、按手印后生效,本合同具有同等法律效力,工程结束后,合同失效。
甲方(手印):
乙方(手印):
--年--月--日
施工船合同篇3
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商一致同意,甲方将永城市共 平方米土地绿化工程,承包给乙方施工,并按照《中华人民共和国合同法》的有关规定相关法律法规,遵循平等、自愿、互利和诚信的原则,签订本合同。
一、工程内容
1、甲方提供工程图纸和书面文件,花木品种及规格见附页。
2、根据不同的地形及面积双方协商调整施工。
二、承包方式及付款组成
1、本合同以包工包料总价的方式承包,其承包总价为 人民币(大写) (¥ 元)。
2、考虑到校园的具体情况和地形障碍,工程内容如有变动,按甲方要求施工。
3、本工程于20__年4月28日开工,至20__年5月10日竣工。若遇到人力不可抗因素和校园施工相关事由,不能及时完工,由甲乙双方协调解决,工期相应顺延。
4、苗木成活率达到100%为达到甲方要求标准,如苗木成活率达不到100%,由乙方三年内负责补载。
三、付款方式
合同签订后,乙方施工人员进场施工,工程结束后,待甲方验收合格后,一次性付清全部工程款(大写) 元。
四、三年内如人为破坏及不可抗拒因素,乙方不承担任何责任,如三年内花木自然死亡,由乙方负责。
五、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
七、本合同自签订之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
施工船合同篇4
开发单位(甲方):
工程承包单位(乙方):
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 总则
一、 工程名称:建设项目
二、 工程地点:
三、 工程范围:本合同全部工程建筑面积共计_29500_平方米。
四、 工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币_131xxxx0000.00元。
第二条 在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于 年 月 日前向乙方提供所有工程设计图纸_2_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条 物资供应
一、本合同全部所需材料按下列第(三)项供应方式办理: 全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;
二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应方负担。
四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。
第五条 工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第
(2)项办理:
1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;
2.按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;
3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;
4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算;
二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_ ____日内 年 月 日前一次拨给乙方备料及施工费计人民币 元( 元整)。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。经甲乙双方协商,乙方在施工 天后,甲方在 年 月 日前支付给乙方工程款人民币 元( 元整);在乙方安全施工3个月后,甲方需在 年 月 日前再支付给乙方工程款人民币 元( 元整);工程未竣工验收前,可预留工程总造价的 %的尾款,待工程竣工验收后甲方在 年 月 日前全部付清。不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。
第六条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持百年大计,质量
第一的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;
二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担:
1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;
2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;
3.在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。
五、在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担,在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。
第七条 竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前____日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算办法。
二、竣工工程经检验合格,从验收之日起__天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。
三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件:
1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收_5_天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在_5_天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,xx银行据此拨款。
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修________年,采暖工程保修
第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。
第八条 奖励、惩罚与仲裁
一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节约的工程投资,_60_%归乙方,_40_%归设计单位。
二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之_3_的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之_0.01%_的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。
三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。
四、施工合同由各级xx银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下二项方式处理:
(1)申请仲裁委员会仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第九条 工程负责人和工伤事故
一、甲方派________为驻现场负责人,乙方派________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。
第十条 本合同一式贰份,甲乙方各执壹份。合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
施工船合同篇5
合同编号:_______
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:_______
签约地点:_______
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
1、工程名称:____________
2、建筑面积(工程形式):____________
3、施工地点:________________
4、工期:
(1)开工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期总共历时____天。
5、承包形式:________
6、工程质量标准:________
7、工程价款:共计人民币____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
9、质保期:____年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
三、建筑合同合同履行地的理解
所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。
根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
发包方:_________承包方:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
20___年__月__日20___年__月__日
施工船合同篇6
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方已充分了解工地的现状,甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。
一、工程概况
工程名称:环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标工程地点:东莞市东城区、寮步镇、石排镇
承包范围:施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程
承包规模:匝道桥共30条桩基(嵌岩桩),其中?1。4m桩基6条(约317m3)、?1。2m桩基24条(约814m3);人行天桥共15条桩基,其中?1。0m嵌岩桩10条(含生态园龙岗大道一标桩基8条,约44m3)、1。0m摩擦桩5条(约80m3),合计45条(约1031m/1255m3)。
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式:包工、包机械(吊机、水电除外)、不包主材(砼、钢筋、检测管,但包其他零星及损耗性材料等)、包进度、包安全、包质量(主材责任除外)。
2、乙方承包以下内容:包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运(包泥浆池和解决排放地点,甲方提供挖机开挖泥浆池)等所有施工工序内容及安全文明施工维护(防护材料甲方负责)、包机械场内场外转运、包生活及住宿,包人身安全等。
三、合同工期及机械要求
以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。
四、质量标准
1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
2、本工程质量除必须达到以上标准外,还应满足招标文件第七章中的技术标准和要求。
五、合同金额及付款方式
1、合同金额:采用固定单价(只计砼和钢筋,并不计桩,只计有效桩长,其他未说明的项目费用均已包含在单价内),固定单价为:?1。4m、?1。2m桩砼265元/m3;?1。0m桩砼300元/m3;钢筋制安420元/t,另龙岗大道进出场补助壹万元,费另定合同总价为人民币¥336915元,结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场,工程款只结算合格桩基的70%。
2、付款方式:承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后开始施工时,付生活费总量为初定合同总价的10%,每检测完成20条桩支付已完工程量的70%(预付款在第一次扣除),全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。
六、计量方式
设计图纸数量只作参考,进度款按初验合格的成桩量计算(砼按m3、钢筋按t),最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算(砼按m3、钢筋按t)。成桩量=(凿除桩头后的设计成桩顶标高—终孔桩底标高)_3。14_(设计直径/2)。
七、双方责任与义务
1、甲方:
1)负责协调业主、监理和其他单位,负责提供施工场地、测量放线和初期的安全围蔽。
2)负责总体管理,根据业主、监理单位要求安排施工进度和施工部位。
3)负责组织协调检测验收工作。
4)负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机,不包除此外的其他所有材料及机械设备。
5)至少安排1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。
2、乙方:1)按甲方要求施工,安排人员配合施工过程中的检测验收工作。
2)负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。
3)负责钻孔设备场内转运。
4)负责该工程范围内的安全和文明施工,具体按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行,由此造成的损失金额由承包人全额承担。
5)开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况,乙方施工过程中负责保护已探明的地下管线及障碍物等,如因乙方原因造成损坏的,由乙方全额负责赔偿。
6)负责除混凝土强度外出现的工程质量问题,比如检测发现断桩或沉渣过大等不合格情况,由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承担,如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。
7)乙方自行解决工人住宿及生活问题。
8)如由于乙方不按要求施工,造成进度滞后,每滞后一天处罚1000元,造成质量问题,除赔偿金及返工费用外,每次罚款¥5000元,造成安全问题,除赔偿金外,每次罚款¥20_元,不服从管理每次罚款2¥500元,另泥浆如污染现状路面每次罚款¥500元。
9)至少安排1名现场主管负责内部管理和协调工作,同时配合甲方工作,工地现场人员的着装、安全帽等需按项目部统一要求自行配臵。
10)单价已包含各种保险费用,乙方自行购买自身及工人的所有保险,除甲方机械原因伤害乙方外,所有的安全责任自行负责费用。
八、工程变更
如出现设计图变更按变更文件施工,工程量以变更审批文件为上限,超过部分不予计量,计算方法按第六条执行;单价按第五。1执行,如出现新施工项目重新协商定价。
九、其他要求
甲方现场主管负责人为白冰(环城路与西南路交叉口改造工程),电话:,曾纪锋(东莞生态园龙岗大道修改段一标),电话:。乙方现场主管负责人为,电话:。
十、争议解决方式
当双方发生争议时,可以通过友好协商解决,协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。
十一、合同生效
合同双方当事人约定本合同自双方签字后,于当天生效,至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份,发、承包人各执一份,具同等效力。未尽事宜,双方协商解决。
发包人代表:承包人:
联系电话:身份证号:
签字日期:联系电话:
签字日期:
施工船合同篇7
委托方(甲):云南xx房地产开发有限公司
承包方(乙):xx
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》,经双方协商,甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工,双方协议按以下条款执行:
一、工程范围:砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。
二、质量及砌筑形态要求采用24墙砌筑,墙高2.2米,每6米一个承接墩,墩高2.4米。
量要求:
1、围墙必须垂直、牢固,结构合理,形态美观,砌筑砂浆须饱满,严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。
2、外墙以砂浆抹平,必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。
三、计量及计价标准
1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费,综合单价100元/㎡。
2、增加墙墩按360mm厚,高度2.4米计,每米综合单价440元/m;
3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙(2.2米高)的延平米计价。
四、付款方式协议签订后,甲方预付1万元施工准备费,施工完毕,经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清,质保金5000元。
五、施工工期:自甲方通知进场施工起,每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。
六、乙方工作人员的安全自行负责,乙方施工期间须对行人安全负责。
七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工,不与之争执,报甲方工作人员处理。
八、未尽事宜由双方协商解决。
注:工程完工后结算时乙方需开具工程发票,甲方方可支付工程款。
甲方:云南xx房地产开发有限公司
负责人:xx
日期:20xx年xx月xx日
乙方:xx
负责人:xx
日期:20xx年xx月xx日
施工船合同篇8
合同编号:
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程的权利义务,双方本着平等互利、协商一致的原则自愿订立本合同。
第一条工程概况工程名称:工程地点:工程内容:
第二条承包范围和方式承包范围:根据甲方提供图纸进行施工。
施工标准:按设计要求和加固材料厂家的技术参数执行。
双方责任:甲方:
1、甲方指派为现场代表;
2、负责提供施工区域的用电、用水、相关脚手架及临时宿舍;
3、工程开工前向乙方提供施工图套,组织有关方进行设计、技术交底,负责加固部位的定位放线;
4、审批乙方提出的施工组织设计及开、停工报告,审核乙方工程竣工验收单,负责办理工程签证;
5、现场测试,甲方负责费用乙方负责协调;乙方:指派为工地负责人,为现场代表;编制施工组织设计或施工方案,开工前送甲方审定,提出施工进度计划、用水、用电计划;负责现场施工安全,做到文明施工;向甲方提供竣工验收单、技术资料并参加验收;
第三条合同工期工期:本施工范围内容工期天,甲方协调好施工作业面确保工程在规定工期内完成。
工期的延误:如遇下列情况之一,工期得以顺延,乙方就延误工期的内容在二天内以书面形式及时报告甲方,甲方应及时答复,甲方在收到报告五天后仍不答复,即视为同意乙方的报告。
非乙方原因造成的停水或停电一次超过4小时以上,并且一周内累计超过24小时;不可抗力,包括但不限于天灾、动乱、战争、政府干涉;不具备施工条件或遭物业禁止;经甲方认可的工程变化、设计变更等,乙方认为将影响工程进度正常进行;合同价款合同总价暂估为元,具体单价详见合同附件;本合同实际工程量以甲方现场确认为准;合同价款遇下列情况之一可予以调整;甲方认可的设计变更或工程量增减;在施工中甲方认可的新增或减少的工程项目;甲方认可的其他不可预计因素;乙方对4-3条所发生的情况有提请甲方认可的权利,甲方应于收到乙方书面通知之日起三日内予以答复,逾期则视为甲方认可。
工程应在甲方认可或视为认可后三日内将调整的合同价款以书面形式通知甲方,甲方确认同意后答复乙方,若收到乙方通知后五日内甲方不作答复,视为确认同意。
第五条工程款的支付付款方式:本合同签定后,甲方支付叁万元给乙方作为预付款,本工程结束验收合格后一周内一次性付清剩余工程款。
第六条工程质量按国家规范验收标准。
乙方开工前应提供工程施工组织设计、产品相关资料。
第七条违约责任7-1.甲、乙双方均应尽最大努力保证合同的履行,任何一方违约的,均应该承担相应的违约责任。
甲方应按期支付工程款,如逾期,则每逾期一日应支付工程总款的0.5‰作为滞纳金;乙方应确保工程的质量及工期,如逾期,则每逾期一日应支付工程总款的0.5‰作为违约金;第八条保密条款未经对方同意,双方不得将此技术资料转让给第三人。
第九条其他双方议定的有关合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要及有关图纸、资料和数据都是本合同的组成部分。
本合同未尽事宜,可由双方本着友好合作精神协商订立补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
一经双方签字并盖章即具有法律效力。
备注:随工程进展,双方可增加合同附件,以确定新单项工程单价。
发包方盖章(甲方)
承包方盖章(乙方)
代表人:代表人:
地址:地址:
合同签定日期:合同签定日期:
联系人:联系人: